11.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由负责方赔偿对方相应经济损失。

11.4 发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向承包人支付违约金3天，承包人有权采取停工措施。

11.5 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向发包人支付违约金元。

第十二条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议的解决方式：_________

12.1 由当事人双方协商解决；

12.2 由有关部门调解；

12.3 协商或调解不成的，按下列第______种方式解决。

（1） 提交_________________仲裁委员会仲裁。

（2） 依法向人民法院提起诉讼。

第十三条 几项具体规定

13.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到小区内指定地点。（如小区内无指定地点，垃圾须运至小区外，则属于二次清运，二次清运费由发包人承担） 13.2 施工期间，发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供外屋新锁，由承包人当场负责安装交付使用。

13.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午______点______分至______点______分下午______点______分至______点______分

第十四条 其他约定事项：_________________________________。

第十五条 附 则

15.1 本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

15.2 本工程施工图及预算书作为本合同附件，发包方认可签字生效，具同等法律效力。

15.3 本合同签订后工程不得转包。

15.4 本合同一式______份，双方各执______份。

发包人（签字）： 承包人（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

年 月 日 年 月 日