11.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由负责方赔偿对方相应经济损失。
11.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向承包人支付违约金3天,承包人有权采取停工措施。
11.5 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向发包人支付违约金元。
第十二条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议的解决方式:_________
12.1 由当事人双方协商解决;
12.2 由有关部门调解;
12.3 协商或调解不成的,按下列第______种方式解决。
(1) 提交_________________仲裁委员会仲裁。
(2) 依法向人民法院提起诉讼。
第十三条 几项具体规定
13.1 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到小区内指定地点。(如小区内无指定地点,垃圾须运至小区外,则属于二次清运,二次清运费由发包人承担) 13.2 施工期间,发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供外屋新锁,由承包人当场负责安装交付使用。
13.3 施工期间,承包人每天的工作时间为:上午______点______分至______点______分下午______点______分至______点______分
第十四条 其他约定事项:_________________________________。
第十五条 附 则
15.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
15.2 本工程施工图及预算书作为本合同附件,发包方认可签字生效,具同等法律效力。
15.3 本合同签订后工程不得转包。
15.4 本合同一式______份,双方各执______份。
发包人(签字): 承包人(盖章):
法定代表人:
委托代理人:
年 月 日 年 月 日